下列影响中施工单位可以提出索赔的有(  )。

A.夏季暴雨影响材料进场延误施工工期B.甲供材料延迟影响施工工期C.建设单位承担的地面预注浆工程,在预注浆段施工中,井筒掘进漏水量26m3/hD.国家重大活动,要求项目短... A.夏季暴雨影响材料进场延误施工工期
B.甲供材料延迟影响施工工期
C.建设单位承担的地面预注浆工程,在预注浆段施工中,井筒掘进漏水量26m3/h
D.国家重大活动,要求项目短暂停工
E.施工扬尘引起地方群众矛盾。造成工期延误
展开
考试资料网
2023-05-05 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B、C、D
通常施工单位可以提出索赔的事件包括不可抗力和建设单位的原因引起的事件。夏季暴雨属于正常天气现象,是一个有经验的承包商应该可以预见的因素。如果是特大暴雨则属于不可抗力,可列入可索赔事件中;甲供材料延迟是建设单位的原因导致了施工工期的影响,属于可索赔事件;地面预注浆质量标准是井筒掘进漏水量6m3/h,实际涌水量大大超过质量标准,属于建设单位承担的工程不符合质量要求给施工单位造成的工期和费用损失,可以索赔;国家重大活动属于不可抗力,施工单位可以提出索赔;施工扬尘引起地方群众矛盾造成工期延误,属于施工单位环保工作没有达标,不可索赔。故本题答案为BCD。
深美林评估
2024-12-20 广告
被执行人承担。1、按照进货价的1%收取评估费。2、评估费先不缴纳,在执行后由执行款里从被执行人的财产里面扣除。在法院对一民事诉讼判决原告胜诉后,被告在偿问题上的法定时间内未完成判决书上所规定的赔金额而被法院强制执行,则称该被告为本次强制执行... 点击进入详情页
本回答由深美林评估提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式