Question

家庭装修施工合同模板

Answer 1

“装小蜜”，隶属于北京蜜蜂兄弟科技有限公司，成立于2014年10月，国内互联网家装监理新模式。

装修的复杂性和专业性，加上消费者对装修行业的知识匮乏，导致的信息不对称，加之行业缺乏专业的监督机制，助长了大量施工方胡乱报价、偷工减料、以次充好、承诺难兑现、虚假宣传、装修中不断加价的行业现状，让消费者深恶痛绝。

装小蜜秉承“为天下装修保驾护航”的理念，提供独立的第三方家装监理服务。用29元/㎡的亲民价格，让人人请得起监理，从工程预算审核到施工图纸审核到基础材料验收，再到竣工验收，提供共计11次上门，300多项检查标准，专业盯控整个施工过程，帮助解决“不懂装修、担心被坑”的痛点，成为装修用户坚实的“靠山”。监理老师作为装小蜜的中坚力量，年龄平均35岁以上，并且行业经验5年以上，经验的区别决定了监理服务质量，以及是否能让施工方信服。装小蜜不做施工，不推荐任何施工方，为数万客户提供实实在在的监理服务，践行着装小蜜的创业初心，用口碑赢得认可，保持着家装行业内99.5%的客户满意度，每月收到数百封微信表扬，已成为装修行业的一股清流。

大量的客户成为装小蜜的铁杆粉丝，老客户主动给朋友、同事推荐装小蜜，目前90%以上客户都是老客户介绍来的，口碑成为装小蜜主要的推广方式。也正因对口碑的执着，装小蜜获得资本数千万融资。

Answer 2

　　装修是一个长期且较大的工程，关系到家庭的日后生活，所以在装修之前一定要签订装修施工合同哦!下面是由我为大家整理的“家庭装修施工合同模板”，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　家庭装修施工合同模板【一】

　　委托方(甲方)：_____________________________

　　承接方(乙方)：_____________________________

　　工程项目：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　 第一条：工程概况

　　1.工程地址：________________________________

　　2.居室规格：

　　总计：施工面积____________平方米。

　　3.施工内容：详见本合同附件《家庭装潢施工内容单》和施工图。

　　4.工程开工日期：__________年______月______日

　　5.工程竣工日期：__________年______月______日

　　工程总天数：________天

　　 第二条：工程价款

　　工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件《家庭装潢工程材料预算表》。

　　 第三条：质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件《家庭装潢工程材料决算清单》。

　　2.工程验收标准，双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　 第四条：付款方式

　　1. 合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的___%;当工期进度过半(_______年____月_____日)，甲方即第二次付施工工费的____%。剩余____%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)

　　甲方付清工程价款，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，

　　甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。

　　3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

　　4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

　　 第五条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　 第六条：合同的变更和终止

　　1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第七条：合同生效

　　1.本合同由双方盖章，签字后生效。

　　2.本合同一式_____份，甲乙双方及见证部门各执壹份。

　　甲方(签章)：____________________________电 话：____________________________

　　乙方(签章)：____________________________电 话：____________________________

　　签约日期：______________________________

　　家庭装修施工合同模板【二】

　　发包人：__________________

　　承包人：__________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　 第1条　工程概况

　　1.1　工程地点：_____________________________

　　1.2　工程内容：房屋间数_________室_________厅;总建筑面积_________平方米。

　　1.3　承包范围：_____________________________

　　1.4　承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式：

　　(1)承包人包工包全部材料;

　　(2)承包人包工包部分材料;

　　(3)承包人包工、发包人包料。

　　1.5　日期

　　开工日期：_________年_________月_________日;

　　竣工日期：_________年_________月_________日;

　　总日历工期(包括法定节假日)：____________日。

　　 第2条　合同价款与支付

　　2.1　合同价款：金额(人民币大写)：______________________，￥：_______________。

　　2.2　合同价款采用方式：

　　双方商定本合同价款采用第_________种方式确定。

　　(1)采用固定价格：固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括_________。

　　(2)采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　(3)成本加酬金：___________________

　　2.3　工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_________%即人民币(大写)__________________，预付款扣回的时间、比例：_________。

　　2.4　工程款(进度款)支付

　　(1)工程款支付方式：_________________________

　　(2)工程款支付金额和时间：___________________

　　工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

　　发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

　　 第3条　施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

　　(1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

　　(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。

　　 第4条　发包人工作

　　4.1　指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　4.2　装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。

　　4.3　向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4.4　负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

　　4.5　开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　4.6　负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。

　　 第5条　承包人工作

　　5.1　指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　5.2　严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。

　　5.3　严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　5.4　未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　5.5　工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5.6　保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　 第6条　材料供应

　　6.1　装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　6.2　由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　6.3　凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　 第7条　安全生产和防火

　　7.1　发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　7.2　发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　7.3　承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　7.4　由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。

　　 第8条　工程质量及验收

　　8.1　双方约定本工程质量应达到国家质量评定_________标准(可选择优良或合格)。

　　8.2　优良工程等级增加的经济支出____________________。

　　8.3　本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　8.4　发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　8.5　工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　8.6　装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

　　 第9条　工程变更

　　9.1　发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　9.2　承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。

　　 第10条　竣工结算

　　10.1　工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。

　　10.2　工程结算报告经发包人批准后，双方签，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。

　　 第11条　工程保修

　　11.1　验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

　　 第12条　违约责任

　　12.1　由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________支付滞纳金。

　　12.2　由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　12.3　承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　12.4　未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　12.5　承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　12.6　未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　12.7　因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　12.8　双方约定其它违约责任：_________。

　　 第13条　争议的解决方式

　　13.1　本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　(1)提交大连仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向工程所在地人民法院起诉。

　　 第14条　不可抗力

　　14.1　双方关于不可抗力的约定：________________。

　　 第15条　保险____________________________________。

　　 第16条　合同生效

　　16.1　合同生效日期：_________年______月______日

　　 第17条　合同份数

　　17.1　本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_________。

　　 第18条　合同备案、鉴证

　　18.1　合同备案、鉴证

　　发包方：________________________身份证号：______________________________;

　　承包方：________________________身份证号：______________________________。

　　 第19条　其它约定_________。

　　发包方(盖章)：____________承包方(盖章)：____________

　　授权代表(签)：____________授权代表(签)：____________

　　_________年_____月______日_______年_____月_______日

　　家庭装修施工合同模板【三】

　　发包方(简称甲方)：_____________________

　　承包方(简称乙方)：_____________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、建设部《住宅室内装修管理办法》及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，双方协商一致，签定本合同。

　　 一、工程概况

　　1、工程地址：_______________________________________;

　　2、建筑面积：_______________________________________;

　　3、户型：___________________________________________;

　　4、承包方式：_______________________________________;

　　5、施工内容：_______________________________________;

　　6、施工日期：_______________________________________;

　　7、合同付款：_______________________________________;

　　8、支付方式：_______________________________________。

　　 二、施工图纸

　　双方商定施工图纸采取甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费人民币_______________。

　　 三、甲方工作

　　1、若由甲方自行设计的，开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。

　　2、审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提出交的工程报价单，并分别鉴字认可。

　　3、开工前为乙方入场施工创造条件，包括搬清家内家具、陈设，和归堆、遮盖，以不影响施工为原则。

　　4、提供施工所需的水、电。办理施工所涉及的申请手续及支付相关费用。

　　5、负责协调施工队与邻里之间的关系。

　　6、及时提供符合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。

　　7、组织好工程质量、施工进度的监督和隐蔽工程、中间工程及竣工阶段的质量验收。

　　 四、乙方工作

　　1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全法和环境保护规定。严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工，按期保质完成装修工程。

　　2、若由乙方设计，开工前向甲方提供双方确定的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。

　　3、施工中不得拆改承重结构、暖通及燃气设施，如确需拆改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。

　　4、确保装修质量，尤其是水、电等隐蔽工程的质量，严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生施工造成的质量问题，负责返工返修，费用自负。

　　5、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好现场安全保卫工作，处理好施工扰民问题及与四邻的关系。

　　6、保护好原居室内的家具和陈设，保证施工现场的整洁，工程完工后负责将垃圾运到指定地点。

　　7、组织好工程质量的自检和甲、乙双方(第三方监理也参加)共同进行隐蔽工程、中间工程和竣工验收。

　　 五、工程监理

　　本工程实行工程监理有乙方独立监理。

　　甲方(签字)：______________________乙方(签字)：______________________

　　____________年________月________日____________年________月________日