Question

急求法律案例分析答案

A建筑劳务有限责任公司，2012年11月 经B公司考察入围后，参与B总承包的某基础设施桩基工程投标，中标后于2012年12月与B公司签订《桩基专业分包合同》，合同额500万元。后于2013年3月参与该基础设施项目下构工程投标，中标后于2013年6月与B公司签订《桥梁下构劳务分包合同》，负责项目下构墩柱有关的全部工作内容，合同额650万元。
2014年底，提出因该工程进度慢，拆迁困难、图纸变更等，导致其发生严重亏损，列出损失清单，提出总计450余万元的赔偿要求，并多次就两项分包工程损失赔偿问题与B公司进行谈判。B公司认为履约中确实存在部分停工窝工情况。经B公司核算，窝工应赔偿金额约仅为40万元，与A公司提出的450万余元相差太大，双方协商一直难以达成一致。
2015年5月，A公司依据合同中的仲裁条款，就赔偿事宜对B公司申请仲裁，仲裁要求赔偿数额合计为520万元。仲裁请求：一，请求赔偿窝工损失326万元；二、请求赔偿材料损失费用42万元；三、请求调整合同价差73万元；四，请求支付工程款75万元（含B公司垫付的工伤赔付费用、医药费用）。并提交的主要证据如下：
1）营业执照资料。2）分包合同两份。3）B公司项目部的《会议纪要》多份，证明A公司施工进度领先、多次被奖励，以及履约中缺少相应工作面，而B公司项目部表示将研究方案等，证明履约过程中确实存在停工、窝工的情形等；4）B公司项目印发的《周生产计划》，证明A公司按时完成了施工任务；5）窝工损失索赔报告，证明施工过程中A公司向B公司报送的两份索赔报告及相应计算表（索赔数额分别为168万元、198万元）等，其中B公司项目经理及总工在两份报告上面写下了“已签收”、“情况属实”以及“情况属实，待完工时、结算时再议”字样并签名字日期。6）B公司要求其退场而导致的材料设备定金损失（合同及付款单据）、现场材料丢失（清单），42万元。7）、已付款凭据，未付款数额。
B公司抗辩提交证据如下：1、会议纪要：证明A公司在履约中存在进度缓慢、质量缺陷。2、B公司要求调整施工任务的函件。证明A公司进度、设备的原因调整施工任务 ，余下的施工任务不再A公司承担，证明A公司应自行承担因退场而导致的一切损失。3、收据一张：收款人A公司，付款人B公司，收据内容：“今收到B公司缴纳的工伤赔偿、医药费52万余元”。证明B公司已经支付了工伤医疗赔偿费用。
问题分析
1、A公司提出要求支付停、窝工损失的索赔请求，证据是否扎实？仲裁请求是否能够得到支持？
2、B公司在履约管理中应该收集、固化哪些证据，来证明施工中分包单位实际并不存在那么多的窝工、停工情况及相应赔偿？
3、B公司是否应该支付A公司因提前退场而导致材料损失、支付购置设备的合同定金损失？理由是？
4、B公司在履约中如果遇到A公司工期滞后、施工质量差、消极怠工的情形，解除、终止合同前后应该收集哪些证据？怎么处理A公司遗留在现场的材料设备、已完工程量？
5、B公司缴纳的医药费用是否能抵扣A公司工程款？理由是？
6、当A公司发生工伤事故后，B公司如果代A公司直接向伤者支付费用应该履行什么手续？
7、双方应否在合同中明确费用的承担方？
8、B公司如果代A公司直接向伤者支付费用，B公司应该收集固化哪些证据，最后从A公司工程款中抵扣？

• 你的回答被采纳后将获得：
• 系统奖励15（财富值+成长值）+难题奖励10（财富值+成长值）+提问者悬赏10（财富值+成长值）

Answer 1

怎么没人解答啊